工程承攬契約範本：可直接填寫使用的完整合約
本工程承攬契約範本適用於裝修、修繕、建造、安裝及其他依約完成特定工作並交付成果的合作關係。內容涵蓋雙方資料、工程範圍、材料與施工標準、承攬報酬、付款期程、工期、驗收、保固、變更、違約與爭議處理等重要事項，可依實際專案填寫及調整使用。
工程承攬契約用於約定業主與承攬人之間，由承攬人完成特定工作並交付成果的權利義務。無論是裝修、修繕、設備安裝、製作、建造或其他專案工作，事前以書面確認範圍與條件，通常有助於減少日後爭議。完善的契約不僅應載明報酬與工期，也應具體處理驗收、變更、保固及違約等情況。本頁提供工程承攬契約範本的撰寫重點與可填寫文件架構。
工程承攬契約的用途與適用情形
承攬關係的核心，在於承攬人依約完成一定工作，定作人則於工作完成後給付報酬。契約應先辨識合作性質：若重點是完成可驗收的成果，通常較接近承攬；若主要是受他方指揮監督提供勞務，則可能涉及其他法律關係。
對工程性質的專案而言，書面契約可作為確認施工內容、品質標準、計價依據與履約責任的共同基礎，也能在進度或費用出現歧見時提供判斷依據。
常見適用工作
此類範本常用於室內裝修、房屋修繕、設備安裝、鐵工木工、廣告製作、系統建置及其他可明確定義成果、交付與驗收標準的工作。
簽約前應確認的核心資料
簽署前，雙方應核對當事人身分、授權資格、工程所在地及聯絡方式。若任一方為公司或法人，宜載明名稱、統一編號、代表人與登記地址，並確認簽署人具有代表或授權權限。
| 契約欄位 | 用途 | 常見錯誤 |
|---|---|---|
| 工程名稱與地點 | 界定履約標的及施工位置 | 僅寫口頭稱呼，未載明完整地址 |
| 工作範圍與圖說 | 確認施工項目、數量及規格 | 未附估價單、圖面或材料明細 |
| 承攬報酬 | 約定總價、單價或計價方式 | 未說明稅金、運費及追加費用 |
| 工期與進度 | 明定開工、完工及延期處理 | 未約定不可歸責事由的展延方式 |
| 驗收與保固 | 規範交付、修補與保固責任 | 未訂驗收期限及瑕疵通知程序 |
工作範圍、材料與品質標準
工作範圍是工程承攬契約最重要的部分之一，建議以附件方式納入報價單、估價單、設計圖、施工圖、材料表或工項清單。每一項工作宜盡可能描述尺寸、數量、品牌、型號、施工方法及完成標準。
若材料可以替代，契約宜規定替代的條件、品質下限及是否須經定作人書面同意。對於由定作人自行提供的材料、場地或設備，也應明確約定交付時間、保管責任與瑕疵處理方式。
附件的契約效力
應在主契約中列出附件名稱、版本與日期，並約定附件為契約的一部分。若各文件內容不一致，最好預先約定優先適用順序，避免後續各自解讀。
可編輯範本
文件範本
工程承攬契約
立契約書人：
定作人（甲方）：____________________
身分證字號／統一編號：____________________
地址：____________________
聯絡電話／電子郵件：____________________
承攬人（乙方）：____________________
身分證字號／統一編號：____________________
地址：____________________
聯絡電話／電子郵件：____________________
甲、乙雙方就下列工程承攬事宜，依誠信原則訂立本契約，共同遵守。
| 項目 | 約定內容 |
|---|---|
| 工程名稱 | ____________________ |
| 施工地點 | ____________________ |
| 工程內容／規格 | ____________________ |
| 承攬報酬 | 新臺幣／其他幣別：____________________元（含稅／未稅） |
| 付款方式與期程 | ____________________ |
| 開工日期 | ____________________ |
| 預定完工日期 | ____________________ |
| 保固期間 | 自驗收合格日起____________________ |
- 工程範圍：乙方應依本契約、附件報價單、圖說、材料明細及雙方書面確認內容完成工程。附件名稱：____________________。
- 報酬與付款：甲方應依約支付承攬報酬。付款分期、請款文件及付款期限如下：____________________。乙方收款後應依法開立憑證。
- 材料與施工：乙方應依約使用材料並依合理專業標準施工。未經甲方書面同意，乙方不得任意變更主要材料、規格或施工內容。
- 工期：乙方應於約定期間內施工完成。因不可抗力、甲方延遲提供場地、材料、指示或其他非可歸責於乙方之事由致延誤者，乙方應通知甲方，工期得合理展延。
- 工程變更：任何追加、減作、設計變更、材料替換或工期調整，應由雙方以書面確認其內容、價金及工期影響後辦理。
- 驗收：乙方完成工程後應通知甲方驗收。甲方應於收到通知後____________________日內進行驗收，並以書面提出具體瑕疵或改善事項。
- 保固與瑕疵修補：於保固期間內，如屬可歸責於乙方之施工或材料瑕疵，乙方應於收到通知後____________________日內修補。正常耗損、人為損壞、未依使用方式操作或第三人施工所致損害，不在保固範圍內。
- 違約處理：任一方違反本契約時，他方得以書面催告於____________________日內改善；屆期未改善或情節重大者，他方得終止或解除契約，並依法或依約請求損害賠償。
- 爭議處理：雙方應先本於誠信協商處理爭議；協商不成時，以____________________法院為第一審管轄法院。但適用法律另有強制規定者，從其規定。
- 其他約定：____________________。
本契約未盡事宜，依雙方書面補充約定及適用法令辦理。附件與本契約具有同等效力。本契約一式____________________份，甲、乙雙方各執____________________份為憑。
立約地點：____________________
立約日期：中華民國／西元____________________年____________________月____________________日
甲方（定作人）簽章：____________________
代表人／代理人：____________________
乙方（承攬人）簽章：____________________
代表人／代理人：____________________
可以直接在這裡編輯文字。變更會儲存在你的瀏覽器中，並且可以列印或匯出成 Word 與 PDF。
報酬、付款與變更管理
承攬報酬可採總價、實作實算、單價計價或成本加成等方式。付款條件應寫明付款階段、應備文件、付款期限、付款方式及遲延付款的處理；如有訂金、保留款或尾款，也應清楚標示其比例與支付條件。
- 確認報價是否含稅、運輸、清運、保險及管理費。
- 載明訂金、進度款、驗收款與保留款的金額或比例。
- 約定請款時須提出的文件，例如發票、照片或進度紀錄。
- 規定任何追加、減作或設計變更應先以書面確認。
- 釐清延遲付款、停工及復工的程序與責任。
工程進行中經常發生變更。為避免口頭指示造成爭議，任何影響價金、數量、品質或工期的事項，都應透過變更單、電子郵件或雙方可保存的書面紀錄確認。
工期、驗收與保固安排
工期條款應載明開工日、預定完工日、各重要里程碑及延期程序。若因天候、現場條件、政府管制、定作人未配合或其他不可歸責於承攬人的事由導致遲延，應規範通知期限與可展延的合理期間。
- 承攬人通知工作已完成並申請驗收。
- 定作人於約定期限內進行驗收或提出具體瑕疵清單。
- 承攬人於合理期間內修補或改善經確認的瑕疵。
- 複驗合格後，雙方完成交付紀錄並依約支付尾款。
實務上，驗收標準不宜只寫「符合品質」；應配合圖說、樣品、規範或具體可測量的成果條件，以降低主觀認定的風險。
保固條款宜區分正常使用下的瑕疵與人為損壞、未依指示使用、第三人施工或不可抗力造成的損害。並應約定保固期間起算日、通知方式、修補期限及承攬人未及時處理時的補救機制。
違約、終止與爭議處理
契約可約定任一方遲延履約、拒絕配合、品質不符且未改善、未依約付款或有其他重大違約時，守約方得催告改善，並於期限屆滿後終止或解除契約。違約金、損害賠償及費用負擔應設定合理且可執行的標準。
另應約定通知送達方式、準據法及管轄或爭議解決方式。雙方若能保留會議紀錄、照片、進度表、請款資料與書面往來內容，通常較有利於後續協商或處理爭議。
常見問題
工程承攬契約一定要公證嗎？
一般民間工程承攬契約通常不以公證為成立要件，但特定交易、融資要求或雙方風險考量可能另有需要。是否公證應依交易內容、所在地法規及雙方需求判斷。
追加工程可以只用口頭同意嗎？
口頭同意可能造成範圍、價格與工期難以舉證。建議至少以可保存的書面方式確認追加項目、計價、付款與對工期的影響，再開始施工。
定作人未在期限內驗收怎麼辦？
契約可約定定作人應於通知後一定期間內驗收並提出具體意見。若逾期未回覆，是否視為驗收或如何處理，應依適用法規與雙方明確約定辦理。